ORLEANS, Portail des Marchés Publics

FOURNISSEURS

Alerte gratuite sur les appels d'offres, et codes d'accès aux dossiers : donnez votre Email :

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)

ORLÉANS MÉTROPOLE
M. Le President
Espace Saint Marc
5 place du 6 juin 1944
CS 95801
45058 Orléans - Cedex 1
Tél : 02 38 78 40 30

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Autre - transport ; Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet	Remplacement du réseau d'eau potable et du réseau d'eau pluviale, rue des Barrois, commune de Semoy.
Référence	M20A0018
Type de marché	Travaux
Mode	Procédure adaptée
Code NUTS	FRB06
Lieu d'exécution	Rue des Barrois 45400 Semoy
DESCRIPTION	La présente consultation a pour objet le remplacement du réseau d'eau potable et du réseau d'eau pluviale, rue des Barrois, à Semoy et donnera lieu à un marché ordinaire, non alloti, non reconductible. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, ni phases.
Code CPV principal	45232410 - Travaux d'assainissement
Code CPV complémentaire	44162500 - Conduites d'eau potable
	45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales
	65111000 - Distribution d'eau potable
	La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme	Prestation divisée en lots : Non Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue	- Durée : à compter de la date de notification du marché et jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement (fixée à 1 an). - Période de préparation : 2 mois maximum à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de cette période de préparation, incluse dans le délai d'exécution du marché. La fin de la période de préparation fait l'objet d'un ordre de service précisant la levée des points d'arrêt et spécifiant la date de démarrage de l'exécution des travaux. Période de préparation comprise dans le délai d'exécution des travaux. - Délai d'exécution des travaux : 8 mois. Date prévisionnelle de commencement des travaux : mars 2021.

Conditions relatives au contrat
Forme juridique	Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs candidatures et leurs offres en agissant : - à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, - en qualité de membres de plusieurs groupements. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application du Code de la commande publique.
Autres conditions	Conditions particulières d'exécution : Clause d'insertion sociale : Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le CCAP, une clause d'insertion sociale obligatoire comme condition d'exécution du marché. Afin de faciliter la mise en oeuvre de la démarche d'insertion, la maîtrise d'ouvrage a mis en place une procédure spécifique d'accompagnement gérée par la Maison de l'Emploi du bassin d'Orléans. Le titulaire devra contacter la Maison de l'Emploi du bassin d'Orléans pour la mise en oeuvre de la clause d'insertion. Contact : Maison de l'Emploi du Bassin d'Orléans, M. RICHARD Benoit ou Mme DESSAINT Maguy, 18 avenue de la Bolière, BP 86522, 45100 Orléans cedex 2. Informations et prise de rendez-vous : 02 38 24 18.03 E-mail : - brichard@mdebassinorleans.fr - dessaint@mdebassinorleans.fr - asaunier@mdebassinorleans.fr Les candidats ne sont pas autoriser à formuler dans leurs offres, des réserves dans la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une offre qui ne satisfait pas à cette condition sera déclarée irrégulière, au motif du non-respect du cahier des charges.

Conditions de participation
	Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
	Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions : - Un formulaire DC1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du CCP et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa métropole (http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses propres documents. - Formulaire DC1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée. Capacité économique et financière : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; Référence professionnelle et capacité technique : Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : - Déclaration concernant les titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ; - Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public - Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, ou des attestations de capacité. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ; - Preuve de la compétence acquise par les salariés intervenants dans la préparation ou l'exécution de travaux à proximité de réseaux : Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) délivrée par l'employeur à au moins un profil « encadrant » et/ou à un profil « opérateur » ; - Les Certificats d'Aptitude à Travailler en Espaces Confinés (CATEC) des personnes spécifiquement affectées à l'exécution du présent marché.
	Marché réservé : Non

Critères d'attribution	Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique (Sous-pondérations indiquées dans "Renseignements complémentaires"). 40 % : Prix apprécié au regard du détail quantitatif estimatif
Documents	Règlement de consultation Dossier de Consultation des Entreprises Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 06/11/20 à 12h00 Documents payants : Non
Offres	Remise des offres le 06/11/20 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires
	Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
	=> Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique : http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm => La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée. => Visite des lieux : La remise des offres n'est pas subordonnée à la visite obligatoire des lieux d'exécution du marché. Cependant, le candidat reconnait, avant de remettre son offre, avoir pris une parfaite connaissance des lieux, le site étant accessible. La méconnaissance de ceux-ci ne pourra pas être invoquée en cours d'exécution des prestations pour justifier des coûts supplémentaires. => Examen des candidatures : L'acheteur vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats. => Sous-pondérations du critère "Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique décomposé comme suit (pondération : 60%)" : 1. Qualité de la méthodologie et de l'organisation générale du chantier proposés par le candidat (30%), - Méthodologie et organisation spécifique pour la pose du réseau d'eau potable (terrassement, pose du réseau, gestion des autres réseaux concessionnaires, reprise des branchements, gestion de la continuité de service, essais, remblai, etc.) ; - Méthodologie et organisation spécifique pour la pose du réseau d'eaux pluviales (terrassement, pose du réseau, gestion des autres réseaux concessionnaires, reprise des branchements, gestion de la continuité de service, essais, remblai, etc.) ; - Méthodologie et organisation spécifique pour la reprise des enrobés (voirie et trottoirs). 2. Qualité du programme d'exécution et pertinence du phasage du chantier proposé par le candidat (10%) ; 3. Qualité des moyens mis en oeuvre par le candidat pour garantir l'accès aux riverains et autres usagers (15%) ; 4. Qualité des moyens mis en oeuvre par le candidat en vue d'assurer la sécurité propre à cette opération (5%) => Négociation : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats (conditions fixées dans le règlement de consultation).
Marché périodique :	Non
Fonds	Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours	Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie 45057 Orléans Cedex 1 Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie 45057 Orléans Cedex 1 Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
	Envoi le 07/10/20 à la publication Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 07/10/20 à 15h10

Inscription au système d'alerte des entreprises

Contact Assistance Mentions Légales AWS