VILLE D'ORLEANS

FOURNISSEURS

Accès à votre espace

Alerte gratuite sur les appels d'offres, et codes d'accès aux dossiers : donnez votre Email :
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)
(Attention avis rectifié !)

ORLÉANS MÉTROPOLE
M. Le President
Espace Saint Marc
5 place du 6 juin 1944
CS 95801
45058 Orléans - Cedex 1
Tél : 02 38 78 40 30
AVIS RECTIFICATIF DU 19/11/20
Remise des offres

Au lieu de :
01/12/20 à 12h00 au plus tard.
Lire :
18/12/20 à 12h00 au plus tard.

 

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Travaux de rénovation pour l'Ecole Supérieure AgroParisTech, au Campus d'Orléans
Référence M20A0169
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRB06
DESCRIPTION La consultation porte sur des travaux de rénovation pour l'Ecole Supérieure AgroParis Tech, au Campus d'Orléans et donnera lieu à plusieurs marchés ordinaires.
Code CPV principal 45454000 - Travaux de restructuration
  La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue =>Le marché est passé à compter de la date de notification jusqu'à la réception des travaux par le maître d'ouvrage.
=> Il est fixé une période de préparation de 15 jours à compter de l'ordre de service de démarrage pour chacun des lots.
Cette période est incluse dans le délai d'exécution du marché.

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Gros OEuvre - Charpente Métallique - Etanchéité
Quantité : =>Le délai d'exécution des prestations (hors études et approvisionnement) court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit:12 semaines
Informations complémentaires : => La visite du site est obligatoire
=>Clause d'insertion sociale obligatoire :80h d'insertion
      45223220
N° 2 Menuiseries extérieures -Métallerie
Quantité : =>Le délai d'exécution des prestations (hors études et approvisionnement) court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit:8 semaines
Informations complémentaires : => La visite du site est obligatoire
      45421000
N° 3 Cloisonnement - Peinture et revêtements muraux - Plafonds
Quantité : =>Le délai d'exécution des prestations (hors études et approvisionnement) court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit:20 semaines
Informations complémentaires : => La visite du site est obligatoire
=>Clause d'insertion sociale obligatoire :504h d'insertion 		      45421141
N° 4 Revêtement de sols - Faïence
Quantité : =>Le délai d'exécution des prestations (hors études et approvisionnement) court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit:12 semaines
Informations complémentaires : => La visite du site est obligatoire
=>Clause d'insertion sociale obligatoire :115h d'insertion 		      45432100
N° 5 Menuiseries intérieures - Serrurerie
Quantité : =>Le délai d'exécution des prestations (hors études et approvisionnement) court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit:12 semaines 		      45421000
N° 6 Electricité CFO - CFA
Quantité : =>Le délai d'exécution des prestations (hors études et approvisionnement) court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit:20 semaines
Informations complémentaires : =>Clause d'insertion sociale obligatoire :214h d'insertion 		      45311200
N° 7 Plomberie - CVC
Quantité : =>Le délai d'exécution des prestations (hors études et approvisionnement) court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit:20 semaines
Informations complémentaires : => La visite du site est obligatoire
=>Clause d'insertion sociale obligatoire :397h d'insertion 		      45330000
N° 8 Ascenseur
Quantité : =>Le délai d'exécution des prestations (hors études et approvisionnement) court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit:4 semaines
Informations complémentaires : => La visite du site est obligatoire 		      45313100
N° 9 Fourniture et pose de mobilier de laboratoire
Quantité : =>Le délai d'exécution des prestations (hors études et approvisionnement) court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit:8 semaines 		      51430000
N° 10 Voirie et Réseaux divers
Quantité : =>Le délai d'exécution des prestations (hors études et approvisionnement) court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit:12 semaines
Informations complémentaires : => La visite du site est obligatoire 		      45232411
Conditions relatives au contrat
Forme juridique Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique
Autres conditions Conditions particulières d'exécution :
Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, le maître d'ouvrage a décidé de faire application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, relatif aux marchés publics, en incluant dans le Cahier des Charges Administratives Particulières une clause d'insertion sociale obligatoire pour les lots suivants comme condition d'exécution du marché :
Lot 01 - Gros OEuvre - Charpente Métallique - Etanchéité :80 heures
Lot 03 - Cloisonnement - Revêtements muraux - Plafonds :504 heures
Lot 04 - Revêtements de sols - Faïence :115 heures
Lot 06 - Electricité CFO - CFA :214 heures
Lot 07 - Plomberie CVC :397 heures
Afin de faciliter la mise en oeuvre de la démarche d'insertion, la maîtrise d'ouvrage a mis en place une procédure spécifique d'accompagnement gérée par la Maison de l'Emploi du bassin d'Orléans.
Le titulaire devra contacter la Maison de l'Emploi du bassin d'Orléans pour la mise en oeuvre de la clause d'insertion.
Contact :
Maison de l'Emploi du Bassin d'Orléans
M. RICHARD Benoit ou Mme DESSAINT Maguy
18 avenue de la Bolière
BP 86522
45100 Orléans Cedex 2
Informations et prise de rendez-vous : 02 38 24 18.03
E-mail : 'brichard@mdebassinorleans.fr'
'mdessaint@mdebassinorleans.fr'
Conditions de participation
  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
-Un formulaire DC1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionné aux articles aux articles L2141-1 à L2141-5 du CCP et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
-Un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa communauté urbaine (http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses propres documents.
-Formulaire DC1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée.

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
-Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ;
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
-Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
-Les candidats devront également présenter leurs qualifications, habilitations, ou tout autre moyen de preuve, relatifs au lot pour lequel ils candidatent
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Prix apprécié au regard du montant total de la DPGF :pour tous les lots
50 % : Valeur technique de l'offre: Sous-critères détaillés pour chaque lot, dans "renseignements complémentaires" d el'AAPC
Documents
  • Règlement de consultation
  • Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 01/12/20 à 12h00
Documents payants : Non
Offres Remise des offres le 18/12/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
  => Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique :
http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
=> La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.
=> Négociation : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats (conditions fixées dans le règlement de la consultation).
=> Examen des candidatures : L'acheteur vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats.
=>Critères de jugement des offres pour la "Valeur technique de l'offre"(50%):
-Pour le lot 1 :
-SOUS-CRITERE 2-1 (Sous-pondération 20 %) : Qualité de la méthodologie d'exécution proposée pour la réalisation des travaux, dans le respect du planning d'exécution global des travaux fourni par le pouvoir adjudicateur, appréciée au regard du Point A du cadre de mémoire technique.
-SOUS-CRITERE 2-2 (Sous-pondération 15 %) : Qualité des moyens humains dédiés au chantier (effectifs et qualifications) et matériels dédiés au chantier, appréciée au regard du point B du cadre de mémoire technique.
-SOUS-CRITERE 2-3 (Sous pondération 15 %) : Qualité du dispositif de sécurisation des travaux et de protection du personnel, appréciée au regard du Point C du cadre de mémoire technique.
-Pour les lots 2, 5, 8, 10 :
-SOUS-CRITERE 2-1 (Sous-pondération 30 %) : Qualité de la méthodologie d'exécution proposée pour la réalisation des travaux, dans le respect du planning d'exécution global des travaux fourni par le pouvoir adjudicateur, appréciée au regard du Point A du cadre de mémoire technique.
-SOUS-CRITERE 2-2 (Sous-pondération 20 %) : Qualité des moyens humains dédiés au chantier (effectifs et qualifications) et matériels dédiés au chantier, appréciée au regard du point B du cadre de mémoire technique.
-Pour les lots 3, 4, 6, 7 et 9 :
-SOUS-CRITERE 2-1 (Sous-pondération 20 %) : Qualité de la méthodologie d'exécution proposée pour la réalisation des travaux, dans le respect du planning d'exécution global des travaux fourni par le pouvoir adjudicateur, appréciée au regard du Point A du cadre de mémoire technique.
-SOUS-CRITERE 2-2 (Sous-pondération 15 %) : Qualité des moyens humains dédiés au chantier (effectifs et qualifications) et matériels dédiés au chantier, appréciée au regard du point B du cadre de mémoire technique.
-SOUS-CRITERE 2-3 (Sous pondération 15 %) : Qualité des produits proposés, justifiés par le biais de fiches techniques, apprécié au regard du Point C du cadre de mémoire technique.
Marché périodique : Non
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
  Envoi le 09/11/20 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 09/11/20 à 14h10

 

Inscription au système d'alerte des entreprises © AWS-Achat
Contact Assistance Mentions Légales AWS