ORLEANS, Portail des Marchés Publics

FOURNISSEURS

Alerte gratuite sur les appels d'offres, et codes d'accès aux dossiers : donnez votre Email :

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !)
(Attention avis rectifié !)

ORLÉANS MÉTROPOLE
M. Le President
Espace Saint Marc
5 place du 6 juin 1944
CS 95801
45058 Orléans - Cedex 1
Tél : 02 38 78 40 30

AVIS RECTIFICATIF DU 25/11/21

Remise des offres	Au lieu de : 29/11/21 à 12h00 au plus tard. Lire : 15/12/21 à 12h00 au plus tard.
IV.2.2 Date Limite	Au lieu de : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/11/2021 Heure locale: 12:00 Lire : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/12/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.7 Modalités d'ouverture des offres	Au lieu de : Modalités d'ouverture des offres Date: 29/11/2021 Heure locale: 14:30 Lire : Modalités d'ouverture des offres Date: 15/12/2021 Heure locale: 14:30

L'avis implique un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.

Objet

Travaux d'aménagement des abords de CO'Met sur la commune d'Orléans (45000) : aménagement du parking du Méandre et de sa voie d'accès située au Sud du Zénith

Référence

M21F0211

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRB06

Lieu principal d'exécution

Sud Zénith
45100 ORLEANS

DESCRIPTION

La présente consultation porte sur des travaux d'aménagements du parking du Méandre et de sa voie d'accès située au sud du Zénith et donnera lieu à un marché ordinaire , alloti, non reconductible.

Code CPV principal

45233120 - Travaux de construction de routes

Code CPV complémentaire

45112700 - Travaux d'aménagement paysager

45316110 - Installation de matériel d'éclairage public

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui

Forme

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots : 3 max

Lots	Libellé	Estimé € HT	CPV
N° 1	Voirie Réseaux Divers (VRD) Description : Période de préparation - délai d'exécution : Période de préparation de 3 semaines dont le démarrage sera fixé par ordre de service.Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution global du marché.Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois. Durée du marché : 5 mois. Acceptation des variantes : Non Options : Non Reconductions : Non Fonds Communautaires : Non		45233120
N° 2	Eclairage public Description : Période de préparation -délai d'exécution : Pas de période de préparation prévue. Le délai d'exécution des travaux est de 1 mois. Durée du marché : 1 mois. Acceptation des variantes : Non Options : Non Reconductions : Non Fonds Communautaires : Non		45316110
N° 3	Espaces verts Description : Période de préparation -délai d'exécution : Pas de période de préparation prévue. Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois. Durée du marché : 4 mois. Acceptation des variantes : Non Options : Non Reconductions : Non Fonds Communautaires : Non		45112700

Conditions relatives au contrat

Autres conditions

Conditions particulières d'exécution : Non

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
-Formulaire DC1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du CCP et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa métropole
(http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses propres documents.
-Formulaire DC1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée.

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
-Formulaire DC2 ou déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
-Une liste des principaux travaux similaires effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
-Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, ou des attestations de capacité. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.

Marché réservé : Non

Critères d'attribution

Lot n° 1 : Voirie Réseaux Divers (VRD)
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique: sous-critères détaillés dans la partie "renseignements complémentaires" de l'avis de publicité.
40 % : Prix apprécié au regard du total de la DPGF .
Lot n° 2 : Eclairage public
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique: sous-critères détaillés dans la partie "renseignements complémentaires" de l'avis de publicité.
40 % : Prix apprécié au regard du total de la DPGF .
Lot n° 3 : Espaces verts
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique: sous-critères détaillés dans la partie "renseignements complémentaires" de l'avis de publicité.
40 % : Prix apprécié au regard du total de la DPGF

Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres

Remise des offres le 15/12/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 29/11/21 à 14h30

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

=> Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique :
http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
=> La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.
=> Critères de sélection des candidatures : Aptitude à exercer l'activité professionnelle,Capacités techniques, professionnelles, économiques et financières
=> S'agissant d'une procédure d'appel d'offres, il ne sera procédé à aucune négociation avec les candidats.
=> Durée - Délai du marché : La durée du marché court de sa notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage.
A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu à compter de mars 2022.
=> Sous-Critères de sélection n°1 des lots 1 et 2 "valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique"(60%):
Sous-critère 1:Optimisation des délais au vu des délais indiqués dans l'acte d'engagement dans le respect des contraintes relatives à l'exécution et à la réception du chantier, et sur la base du planning ressourcé(pondération 20%)
Sous-critère 2:Pertinence du mode opératoire des travaux,de la méthodologie d'exécution, des moyens humains et matériels attribués à l'exécution des travaux ,apprécié au regard du Mémoire Technique(pondération 10%)
Sous-critère 3:Qualité de l'organisation de chantier(gestion des riverains,de la circulation, des interfaces avec les chantiers autour du projet, gestion et traçabilité des déchets,note sur les mesures d'hygiène,de prévention et de sécurité…),apprécié au regard du Mémoire Technique(pondération 20%)
Sous-critère 4:Qualité des fournitures au vu de la note fournie dans le mémoire technique(pondération 10%)
=> Sous-Critères de sélection n°1 du lot 3 "valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique"(60%):
Sous-critère 1:Qualité des moyens humains et matériels prévus pour le chantier, appréciée au vu de l'organigramme et des CV des personnes uniquement dédiées à ce chantier au regard du Mémoire Technique (pondération 10%)
Sous-critère 2:Qualité de la méthodologie:organisation de chantier (gestion riverains, gestion circulation, interface avec les chantiers aux alentours, prévention COVID, mesures d'hygiène, de prévention et de sécurité stockage matériaux, mode opératoire des travaux, méthodologie par tâche), pertinence du planning des travaux détaillé, optimisation des délais (au vu des délais proposés dans l'acte d'engagement, méthodologie et planning d'entretien des espaces verts au regard du Mémoire Technique (pondération 25%)
Sous-critère 3:Qualité des matériaux au vu des fiches techniques exigées : culture des arbres avec pépinière d'origine (photo, taille, hauteur, nombre de transplantation, quantité disponible…) ; liste des fournisseurs des végétaux (arbustes, plantes vivaces...), des accessoires de plantation, analyse de la terre végétale... (pondération 25%)

Marché périodique :

Non

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16

Envoi le 28/10/21 à la publication
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28/10/21 à 17h10

Inscription au système d'alerte des entreprises

Contact Assistance Mentions Légales AWS