| Objet |
Mairie de proximité Blossières Aménagement des locaux ex CAS salle B2 .
|
| Référence |
V23A0052 |
| Type de marché |
Travaux
|
| Mode |
Procédure adaptée ouverte
|
| Technique d'achat |
Sans objet
|
|
Lieu d'exécution principal
|
Mairie de proximité Blossières ex CAS salle B2 au 16 rue Charles Le Chauve
45000 ORLEANS
|
|
Durée
|
5 mois
|
| Description |
La présente consultation porte sur les travaux de la mairie de proximité Blossières Aménagement des locaux ex CAS salle B2.
Elle donnera lieu à un marché ordinaire alloti et non reconductible. |
| Code CPV principal |
45262700 - Travaux de transformation de bâtiments |
| Code CPV complémentaire |
45232141 - Installations de chauffage |
| |
45232460 - Travaux d'installations sanitaires |
| |
45262522 - Travaux de maçonnerie |
| |
45421146 - Mise en place de plafonds suspendus |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Les variantes sont exigées : Non
|
| Lots |
Libellé |
Estimé € HT |
CPV |
| N° 1 |
Désamiantage/GO/Maçonnerie
Description : Description : => Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. Le délai d'exécution global des travaux est de 14 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le 1er juillet 2023.
=> Délai d'exécution : 8 semaines.
=> Période de préparation : 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Lieu d'exécution: Mairie de proximité Blossières ex CAS salle B2 au 16 rue Charles Le Chauve 45000 ORLEANS
|
|
45111100
|
| N° 2 |
Cloisons/Doublage/FP
Description : Description : => Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. Le délai d'exécution global des travaux est de 14 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le 1er juillet 2023.
=> Délai d'exécution : 8 semaines.
=> Période de préparation : 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Lieu d'exécution: Mairie de proximité Blossières ex CAS salle B2 au 16 rue Charles Le Chauve 45000 ORLEANS
|
|
45324000
|
| N° 3 |
Menuiseries intérieures
Description : Description : => Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. Le délai d'exécution global des travaux est de 14 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le 1er juillet 2023.
=> Délai d'exécution : 4 semaines.
=> Période de préparation : 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Lieu d'exécution: Mairie de proximité Blossières ex CAS salle B2 au 16 rue Charles Le Chauve 45000 ORLEANS
|
|
45421000
|
| N° 4 |
Menuiseries extérieures
Description : Description : => Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. Le délai d'exécution global des travaux est de 14 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le 1er juillet 2023.
=> Délai d'exécution : 3 semaines.
=> Période de préparation : 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Lieu d'exécution: Mairie de proximité Blossières ex CAS salle B2 au 16 rue Charles Le Chauve 45000 ORLEANS
|
|
45421000
|
| N° 5 |
Revêtements de sols
Description : Description : => Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. Le délai d'exécution global des travaux est de 14 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le 1er juillet 2023.
=> Délai d'exécution : 3 semaines.
=> Période de préparation : 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Lieu d'exécution: Mairie de proximité Blossières ex CAS salle B2 au 16 rue Charles Le Chauve 45000 ORLEANS
|
|
45432111
|
| N° 6 |
Peinture
Description : Description : => Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. Le délai d'exécution global des travaux est de 14 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le 1er juillet 2023.
=> Délai d'exécution : 3 semaines.
=> Période de préparation : 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Lieu d'exécution: Mairie de proximité Blossières ex CAS salle B2 au 16 rue Charles Le Chauve 45000 ORLEANS
|
|
45442100
|
| N° 7 |
Electricité courants forts et faibles
Description : Description : => Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. Le délai d'exécution global des travaux est de 14 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le 1er juillet 2023.
=> Délai d'exécution : 5 semaines.
=> Période de préparation : 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Lieu d'exécution: Mairie de proximité Blossières ex CAS salle B2 au 16 rue Charles Le Chauve 45000 ORLEANS
|
|
45311000
|
| N° 8 |
Plomberie/Chauffage/VMC
Description : Description : => Durée : de la notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage. Le délai d'exécution global des travaux est de 14 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le 1er juillet 2023.
=> Délai d'exécution : 3 semaines.
=> Période de préparation : 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Lieu d'exécution: Mairie de proximité Blossières ex CAS salle B2 au 16 rue Charles Le Chauve 45000 ORLEANS
|
|
45330000
|
|
|
| Conditions de participation |
| |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
|
| |
Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions
:
- Un formulaire DC1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du CCP et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa métropole (http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses propres documents.
- Formulaire DC1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Une liste de travaux en lien avec le marché, exécutée au cours des cinq dernières années assorties d'attestation de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectuées selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
- Des certificats Qualibat ou équivalents de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, ou des attestations de capacité suivant les lots concernés par le présent marché. Dans ce cas, le maître d'ouvrage accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ;
|
| |
Marché réservé :
Non
|
|
| |
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Les visites auront lieu au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres.
Modalités et contact dans le règlement de consultation.
|
|
Critères d'attribution
|
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique (sous pondération détaillée dans les renseignements complémentaires)
50 % : Prix apprécié au regard du montant total TTC de la DPGF
|
| Renseignements |
administratifs
http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
|
| Documents |
- Règlement de consultation
- Dossier de Consultation des Entreprises
|
| |
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
|
| Offres |
Remise des offres le
17/05/23 à 12h00 au plus tard.
|
|
| Renseignements complémentaires |
| |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
|
| |
==> Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique :
http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm
=> La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.
Recours Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16
greffe.ta-orleans@juradm.fr
http://orleans.tribunal-administratif.fr/
=> Négociation : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats (conditions fixées dans le règlement de la consultation).
=> Examen des candidatures : Le maître d'ouvrage vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats.
=> Sous-pondération du critère " Valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique pondération " (50%)
- 1 : Pertinence de la méthodologie d'exécution des travaux (installation de chantier, sécurisation des abords, approvisionnement, préparation du chantier, détail des phases d'exécution…) en tenant compte des contraintes du site (bâtiments et public aux abords) (20%)
- 2 : Pertinence des moyens humains dédiés au marché (qualifications, expérience, effectif selon tâches effectuées sur le chantier, etc…), et des moyens matériels affectés à l'exécution de ce marché au regard du mémoire technique (10%)
- 3 : Pertinence des délais proposés au regard du planning détaillé par tâches fourni par le candidat (10%)
- 4 : Qualité de la prise en compte de l'impact environnemental, qualité de la gestion des déchets et des moyens et actions proposés dans le cadre de l'exécution du marché afin de réduire les nuisances (10%)
|
| |
Envoi le 17/04/23 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP :
17/04/23 à 17h10
|
